Что такое "юридическое сопровождение"?
⏭ Заключен договор строительного подряда. Ваша фирма - подрядчик.
❇Вы приступаете к работам только после получения полного комплекта документации либо отправляете заказчику надлежащим способом письмо о том, что
не хватает разделов проекта и/или технических условий, и вы не имеете возможности приступить к выполнению.
❇Смежные организации "заходят" на стройку после предварительного уведомления и в согласованные даты.
Либо уполномоченное лицо заказчика получает письмо о нарушении их стороной условий договора подряда и вынужденной приостановке выполнения работ.
❇Вы выполнили необходимый объем работ и направили заказчику уведомление о готовности работ к сдаче. Но заказчик на приëмку не является. И вообще выясняется, что ввести в эксплуатацию объект невозможно по причине невыполнения обязательств третьими лицами - не проложены инженерные сети.
❇Заказчику направляется пакет документов на выполненный объем работ. Заказчик акты не подписывает, а подаëт иск в арбитраж с требованием неустойки в размере нескольких миллионов рублей за просрочку выполнения работ.
❇В отзыве вашей фирмы на исковое заявление судья читает четкое пояснение на "линии времени" о невозможности своевременного выполнения подрядчиком работ по причине неоднократного встречного неисполнения заказчиком условий договора с приложением всех перечисленных писем подрядчика и доказательств их отправки и получения заказчиком.
Заказчик получает встречный иск с требованием оплаты выполненных работ и неустойки за просрочку оплат.
❇Заказчику в иске отказано.
Иск подрядчика удовлетворен.
Апелляция решение суда первой инстанции оставляет в силе⏮
⠀
Вот это, вкратце, и есть пример "юридического сопровождения" - до оглашения судебного решения это такая работа, результаты которой часто бывают незаметны.
Потому что ничего примечательного с организацией не происходит:
побольше бумаг (тех самых писем (бесят всех, кроме юристов! - "У нас контракт на стройку или на переписку?!" "Я письма Пете на площадке отдаю! А как надо?!"☺️))
плюс согласование договоров чуть подольше (мешает и раздражает всех, кроме юристов) - и всë.
Обращайтесь!
Сопровождающий вас офис☺️.
🐘